Татьяна Фирсакова
ведущий инженер ПТО с опытом работы в гражданском и промышленном строительстве более 10 лет, преподаватель ФАУ «РосКапСтрой», автор курса «Исполнительная документация в строительстве»
Наталья Сыромятникова
заместитель главного инженера в области проектирования уникальных и жилых зданий, специалист в области ВК, НВК и производственной технологии
Ситуация
Проектная и рабочая документация это единый документ ?
Проектная и рабочая документация – разные документы. Однако РД не может противоречить ПД, только дополнять. Для реализации проектных решений разрабатывают РД (постановление Правительства от 16.02.2008 № 87, п. 4 ст. 52 ГрК). Если состав ПД определяет постановление № 87, то состав РД может определить только договор подряда. Однако стоит помнить, что РД разрабатывают не во всех случаях (ч. 1.4 ст. 48 ГрК, постановление Правительства от 12.04.2025 № 486).
Совет
Когда проверяете комплектность, обращайте внимание на содержание разделов документации
При проверке учитывайте требования ГОСТ Р 21.101-2026 в совокупности с постановлением № 87 .
Пример
Верховный суд подтвердил право подрядчика на оплату допработ без допсоглашения при ошибках в проекте
Если дополнительные работы объективно необходимы и вызваны недостатками проектной документации, подрядчик вправе требовать их оплаты – даже при отсутствии дополнительного соглашения к госконтракту.
Суть дела
Между заказчиком и подрядчиком был заключен контракт на реконструкцию объекта. Заказчик потребовал взыскать более 232 млн руб. неотработанного аванса. Подрядчик заявил встречные требования о возмещении убытков, возникших после остановки работ.
В ходе строительства выявились существенные проблемы в исходных данных и проектной документации. В частности, была использована неверная топосъемка местности с ошибочными отметками, что привело к несоответствию проектных и фактических объемов земляных работ.
При этом предметом экспертизы проектной документации не является проверка корректности топосъемки. Соответственно, даже наличие положительного заключения экспертизы ПД не исключает подобных ошибок. Часть работ не была прямо предусмотрена проектом, однако без их выполнения реализация объекта была невозможна. Остановить земляные работы также не представлялось возможным – их приостановка экономически нецелесообразна и требует специальных мероприятий по консервации.
Судебная экспертиза установила, что:
- работы выполнены в объеме, указанном в актах приемки;
- исполнительная документация подтверждает фактический объем;
- качество работ соответствует требованиям.
Дополнительные работы были обусловлены реальными условиями строительства и недостатками проектной подготовки.
Решения судов
Суд первой инстанции отказал заказчику во взыскании аванса и частично удовлетворил встречные требования подрядчика. С заказчика взыскали около 98,9 млн руб. убытков.
Апелляция и кассация поддержали выводы суда. Верховный суд также не нашел оснований для пересмотра.
Суды исходили из того, что твердая цена контракта и отсутствие дополнительного соглашения сами по себе не лишают подрядчика права на компенсацию расходов, если дополнительные работы объективно необходимы и вызваны ошибками проектной документации или исходных данных (решение Арбитражного суда Хабаровского края от 21.01.2025 по делу № А73-1280/2020).
Информационный источник публикации Актион МЦФЭР
Источник изображения Freepik