Вправе ли заказчик в расчет пеней по контракту включить дни приемки и оформления ее результатов
Юлия Свинцова
главный редактор Системы Госзаказ
Нет, не вправе. Так, в одном из дел стороны заключили контракт с поэтапным выполнением работ. По каждому этапу предусмотрели срок. Подрядчик результат работ по этапу сдал в срок.
Заказчик работы принял за пределами срока, который стороны установили для выполнения работ по этапу контракта. Заказчику потребовалось продолжительное время для приемки и оформления ее результатов. Таким образом, заказчик посчитал, что у подрядчика возникла просрочка исполнения обязательства по выполнению работ. Заказчик насчитал подрядчику пени. Подрядчик платить отказался.
Так, три судебных инстанции встали на сторону подрядчика и сделали следующие выводы:
- Работы подрядчик сдал в срок. В этот же момент заказчик принял результат работ и документы для приемки. Заказчик затратил время для подписания и оформления результатов приемки работ.
- Контрактом предусмотрена ответственность за несоблюдение сроков сдачи работ. Приемка отдельным обязательством не является. Приемка – совместное действие сторон по контракту, по которому у заказчика отсутствует право начислять штрафные санкции. Задержка оформления заказчиком документов приемки не может негативно влиять на подрядчика.
Суды учли позицию Минфина (письмо от 07.11.2017 № 24-03-08/73293), в которой ведомство указало, что в расчет пеней не включают дни приемки и оформления ее результата, если в контракте нет иных условий (постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.01.2024 № А40-102209/2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2023 № 09АП-57521/2023, А40-102209/2023 по делу А40-102209/2023, решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.03.2016 № А40-225250/2015).